小区燃气管安装施工合同（通用32篇）

小区燃气管安装施工合同 篇1

　　甲方：_______（以下简称甲方）

　　乙方：_______（以下简称乙方）

　　为共同发展经济，根据《合同法》，甲乙双方经友好协商，甲方决定将其"______________防火门"产品委托乙方安装。为了明确双方的责任、利益和义务，本着平等互利、紧密合作的原则，特签定本合同，共同遵照执行。

　　第一条工程内容和承包范围

　　1、工程名称：防火门的安装工程

　　2、工程地点：_______

　　3、承包范围：提供有关资料，并配合消防验收；提供维修及售后服务等。

　　第二条工程造价及承包方式

　　1、合同总价为大写人民币：，包括产品配件、运输、安装等费用。本合同单价固定，上述价格为暂估总价，最终结算价格以现场实际安装数量乘以单价计算。

　　2、具体型号、规格、数量、配件配置、单价等详见合同附件。如有数量增减，单价不变，以实际樘数、实际数量进行结算。

　　第三条付款方式

　　1、门框进场时，甲方向乙方付合同总价的_______%进度款；

　　2、门扇进场时，甲方向乙方付合同总价的_______%进度款；

　　3、全部门扇安装完，甲方向乙方付合同总价的_______%进度款；

　　4、验收合格后十个工作日内，甲方付款至合同结算总价_______95%；

　　5、质保期为两年，质保期满后，支付合同额的_______%。

　　6、若因设计变更或工程数量增减，则单价不变（按本合同的合同附件单价）、以实际樘数进行结算。

　　7、甲方付款务必采用电汇或支票形式，凭乙方人员提供授权委托书和乙方财务部开具的发票，并请务必在支票收款方填明我公司单位名称全称和帐号（详见合同章）。否则由此产生的责任由甲方承担。

　　第四条工期要求

　　1、依照甲方及现场施工要求，合同签订生效后，乙方进行防火门安装；

　　2、若因用户使用不当及其它原因造成的损坏，维修只收材料费，免收人工费用；

　　3、保修期满后，乙方对产品实行终身维修服务，维修费用由甲方承担。

　　甲方：_______

　　乙方：______

小区燃气管安装施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方《总包单位》把___市___小区2#3#楼墙体模板分项工程由乙方负责施工，具体事宜如下：

　　一、乙方负责的工程内容及范围：

　　乙方负责___市___小区2#3#楼所需要钢筋工程的所有部位，包括二次结构，造型等所有部位，清理梁头梁豁及垃圾。

　　二、乙方必须达到的质量标准：

　　1、乙方必须按照图纸进行施工，必须符合本工程的各结构构件的型号、尺寸，出现的任何偏差、质量缺陷等影响到本工程的质量验收及使用的一切缺陷，由乙方负全部责任。发现盗窃行为按原价10倍处罚承包组。

　　2、乙方必须按照甲方的技术交底施工，私自施工的，出现的一切损失由乙方部负责。节省原材料，不能长料短截，每发现一次按原价10倍处罚班组

　　3、乙方必须服从甲方质检员的检查，如丢口扣，钢筋的间距，搭接倍数等质检员提出的所有工程修复工作，不执行质检员提出的方案，无条件接受质检员的罚款处理，出现的质量缺陷问题乙方全部负责。

　　4、乙方必须按照国家验收规范施工，各构件偏差尺寸坚决不许超出规范标准，否则罚款并承担全部损失。

　　5、乙方领取的用于本工程的所有附件，配件及各种使用的物品，工程结束后必须如数返还，工程结算时必须出具由甲方保管员出具的物品入库单，丢失的物品由乙方负责，甲方按照丢失物品的原价在工程款中扣除。

　　三、工期要求：

　　1、乙方必须执行甲方制定的工程进度表执行，每一施工段必须按进度完成，每一层每一段未按进度完成的，一次扣款20xx元。

　　2、乙方必须协调好流水段施工，确保按期完成此项工程。

　　3、乙方必须遵守工长的协调工作，确保工期顺利完成。

　　四、文明施工要求：

　　1、乙方必须做到安全生产，文明施工，有打架斗殴的，出现的一切后果乙方负全部责任。

　　2、乙方必须做到三清六好，每完成一施工段，清理干净，否则罚款处理。做到文明施工。

　　3、乙方必须遵守工长的文明施工安排，工长有权对不文明施工行为进行惩罚。

　　4、乙方所有使用的原材料，进场必须在指定场地内码放整齐。

　　5、乙方每完成一个施工段后，必须清理干净，工程主体竣工后，楼内所有钢筋组使用的材料，清运至甲方指定场地码放整齐，配合保管员清理过数。

　　五、甲方的权利和义务：

　　1、甲方必须保障乙方施工期间的原材料用量，确保乙方施工期间的顺利施工。

　　2、甲方负责提供乙方施工期间的一切便利条件，如施工场地、施工机具，确保乙方的施工工期。

　　3、甲方必须及时提供给乙方所需的标高、尺寸等各项控制点，甲方必须提前交底，提前告知乙方，否则误工由甲方管理人员承担责任。

　　六、工程款结算方式及结算方法：

　　1、工程完成后，工程款按每吨

　　2、甲方每月借付给乙方每个工人元，工资不够的，按比例借付，借条必须有乙方和借款人的签字，由借款人到财务领取。

　　3、工程结束后，经甲方质检员验收合格，开具合格单，乙方所有工人由甲方统一开支，剩余部分一次性支付给乙方。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效，合同执行地___市双桥区。

　　甲方：乙方：

　　___年___月___日

小区燃气管安装施工合同 篇3

　　甲方：________________________乙方:________________________

　　甲乙双方根据《民法典》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商，签订本合同如下，以便共同遵守。

　　一、工程名称、地址：工程名称：高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址：安康高新技术产业开发区居尚社区二、工程工期经双方协定，于___年___月___日进行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。

　　三、工程造价及工程量根据甲方提供的设计及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后实际工程量计量，对标线按市价每平米元，对标牌按市价每块元进行签证、决算。

　　总计元(陆万玖仟叁佰零柒元伍角)。

　　四、工程款的支付1：工程完工后两个月内，甲方向乙方支付工程结算额的100%。

　　结算方式为转账或现金支票结算。

　　工程质量标准符合国家5768《道路交通标志和标线》，质保期壹年。

　　五、甲方的权利义务1.甲方现场代表，负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。

　　2.负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。

　　3.完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收，验收合格后按合同支付工程款。

　　4.甲方负责路面清洁，由于路面清洁原因引起的施工进度和质量问题由甲方负责。

　　六、乙方的权利义务1.乙方必须服从甲方现场代表的管理，确保施工质量和工程进度。

　　2.乙方严格按照设计图纸及甲方确认的.变更要求进行施工，质量和进度达到合同要求。

　　3.乙方在施工过程中，应及时通知甲方代表到场进行质量检查。

　　4.乙方在施工过程中应加强安全管理，并做好安全防护标志，如果发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　七、竣工验收工程施工完毕后，由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。

　　八、争议的解决方式因履行本合同而发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。

　　本合同一式六份，经双方签字盖章时生效。

　　甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________________________

　　乙方：________________________

　　签订日期：___年___月___日

小区燃气管安装施工合同 篇4

　　发包方（甲方）：

　　负责人：

　　承包人（乙方）：

　　负责人：

　　根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程内容：

　　3、承包方式：

　　4、工程期限：

　　计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。

　　5、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。

　　二、甲方权利义务

　　1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；

　　2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；

　　3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；

　　4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；

　　5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；

　　6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　三、乙方权利义务

　　1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；

　　3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；

　　4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；

　　5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。

　　四、工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　五、工期延误

　　对以下原因造成的工期延误，工期顺延；

　　1、工程变化和设计变更，停水、停电；

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；

　　5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。

　　六、质量标准

　　1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。

　　2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。

　　七、工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。

　　2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　八、工程款支付方式

　　1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即___________元整；完成工程的.50%时，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在质保期结束付清。

　　2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。

　　九、违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。

　　3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。

　　4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　十、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。

　　十一、附则

　　1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力；

　　2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　签订时间：________年________月________日

　　乙方：

　　签订时间：________年________月________日

小区燃气管安装施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

　　一、项目概况及合作条件

　　1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　二、工程管理责任及分工

　　1、责任及分工如下：

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　三、利益分享和风险承担

　　1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各________%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　四、其他

　　1、资金和管理

　　（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　3、合同争议与免责

　　（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　4、本协议生效、终止及其他

　　（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　（3）本协议一式_______份，合作各方各执_______份，本协议自双方签字盖章之后生效。

　　（4）本协议于________年____月____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方：

　　乙方：

小区燃气管安装施工合同 篇6

　　建设单位：(甲方)

　　施工单位：(乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规章，按照乙方向甲方提供工程施工安装相关资质证明，甲方同意将生活污水管网改造项目工程承包给乙方，甲乙双方本着平等互利、互信的原则，签订本工程设备安装施工合同书。﹙项目内容见附表﹚

　　一、 工程施工安装期限

　　本工程自20xx年11月日至20xx年12月25日完工期限，若有特殊因素，工期顺延。

　　二、 施工依据及验收办法

　　1、甲方提供工程图纸和相关辅助资料。

　　2、施工质量要保证按照化工设备、工艺管道等辅助设备(包括消防)的安装、验收的规范规程执行。

　　施工中乙方所提供的辅助材料及施工人员有效资格证件须符合相关标准要求。

　　三、 安全责任

　　乙方在施工过程中，严格按照相关安全规范操作，在施工过程中所发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　四、 工程总价及付款方式

　　工程总价： 19 万元 工程开始安装人员、设备进场甲方支付工程款10万元。工程安装结束时一次性付清。

　　五、 竣工验收

　　工程竣工后，乙方负责会同有关部门进行竣工验收，并提供检验、验收相关证件、合格证。确保验收过关，提供含税建筑安装票。

　　六、 其他

　　甲方在开工前，应做好施工相应准备工作(路水、电通等)。 甲方提供适当的住宿条件(伙食自理)。

　　工程施工需电焊条、氧气、乙炔、砂轮切割等起吊设备一切均由乙方负责。

　　施工中甲方提出工程变更由甲方签字发变更通知书，确因变更造成额外工程开支，由双发协商解决，如减少工程量费用不减。

　　八、乙方在施工过程中损坏甲方的生产设备仪器，由乙方负责赔偿。

　　九、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效。

　　甲方：签字盖章：

　　年 月 日

　　乙方：签字盖章：

　　年 月 日

小区燃气管安装施工合同 篇7

　　经公司研究指派_________项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由_________小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　整个工程钢筋的制作和安装。

　　二、承包方式：

　　包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。

　　三、承包价格：

　　每吨包干价______元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起在______天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装______天要完成；主体梁板钢筋每层______天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在______天内要完成。

　　五、材料要求（仅对包工包料而定）

　　1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。

　　2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。

　　六、质量与施工要求：

　　1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

　　2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。

　　3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。

　　4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。

　　5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。

　　6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。

　　7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

　　8、ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。

　　9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。

　　10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

　　11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

　　12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1。3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。

　　13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

　　14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

　　15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）

　　16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）

　　17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

　　18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。

　　19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。

　　七、安全要求：

　　1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度。

　　2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

　　3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。

　　4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。

　　5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

　　6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

　　7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程安放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

　　8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

　　9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

　　10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。

　　11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

　　12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

　　13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。

　　14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1。5m高的地方，并有防雨棚。

　　15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。

　　18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

　　19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

　　八、奖罚办法：

　　1、钢筋制作安装超过工期要扣款______元/天。

　　2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励______元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款______元。

　　3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励______元。

　　4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）

　　九、结算方式：

　　采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方______%的工程款，主体封顶后______个月内再付足至______%的工程款，余款在竣工验收后______个月内全部结清。

　　十、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十一、补充事项：

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人（甲方）_________

　　承包班组长（乙方）_________

　　联系电话：_____________________

　　（项目章）（盖章）

　　签定时间：______年______月______

小区燃气管安装施工合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方的.权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条产品名称、型号、规格

　　一、名称：车辆进出管理道闸系统

　　二、安装地点：长沙市天心阁管理处停车坪

　　三、品牌：华锦安道闸型号：QY—DZ规格：6米数量1台：

　　第二条、合同价款、合同总价：见具体采购详单。

　　第三条安装施工

　　一、甲方权利与责任：

　　（1）负责乙方与其他相关施工单位交叉施工的协调工作。

　　（2）提供一定的场所供乙方存放材料和设备，并配合乙方做好成品的保护工作。

　　（3）提供乙方施工所需的水源、电源。

　　（4）及时支付各阶段的工程款项。

　　二、乙方权利与责任：

　　（1）实施设备的采购运输和免费安装调试并通过验收。

　　（2）负责工程技术把关和现场的施工管理及实施。

　　（3）在施工现场遵守甲方相关的安全条例，服从甲方合理性的安排施工时间，做好安全生产、文明施工的各项工作。

　　（4）负责指导和培训停车坪管理人员掌握系统的操作。

　　（5）负责提供实施方案、系统布线图、竣工图及所有设备、配件、材料等。

　　第四条安装期限

　　合同签定后，具体根据甲方进度要求，如因甲方原因造成安装延期，则本合同完成日期顺延。

　　第五条合同价款的支付

　　合同签订后，安装调试完成，通过甲方验收将以转账的方式给予乙方所需道闸款项。

　　第六条验收

　　施工完成后，甲方会同乙方在现场根据相关标准、合同要求及甲方确定的产品图册照片内容进行验收。

　　第七条产品保修

　　保修期：自验收通过之日起，保修期为壹年（人为损坏不属保修范围），乙方必须及时免费终身维修（免工时费、只收取配件成本费）。

　　第八条其它

　　一、本合同一式二份，双方各执一份。

　　二、本合同自双方签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；

　　三、合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　四、合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：（盖章）

　　单位地址：

　　年月日

　　乙方：

　　单位地址：

　　年月日（盖章）

小区燃气管安装施工合同 篇9

　　发包人全称：（以下简称：甲方）

　　承包人全称：（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：_________安装工程（以下简称：本工程）；

　　工程地点：_________；

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年____月____日，竣工日期为：________年____月____日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）

　　①建设强制性条文；

　　②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

　　③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-；

　　④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-；

　　⑤《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

　　⑥《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

　　⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

　　⑧省、市相关部门的各种规章制度；

　　⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

　　①综合价：10.50元/㎡；

　　②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

　　六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起____日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起____日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起____日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）____日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）

　　2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）

　　3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99）

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）

　　5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、永州市治安管理处罚条例。

　　八、合同生效：

　　1、本合同订立时间：________年____月____日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　甲方(签章)_________乙方(签章)_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

小区燃气管安装施工合同 篇10

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称： （以下简称：本工程）；

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　① 建设强制性条文；

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-；

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-；

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

　　⑧ 省、市相关部门的各种规章制度；

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

　　①综合价：10.50元/㎡；

　　②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

　　六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。

　　3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99）。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）。

　　5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、永州市治安管理处罚条例。

　　八、合同生效：

　　1、本合同订立时间： 年 月 日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间：

小区燃气管安装施工合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。

　　一、工程概况、规模：

　　甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装承包给乙方施工。

　　二、承包形式及承包工作内容：

　　1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。

　　2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

　　三、工程质量：

　　必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准;

　　施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

　　四、安全责任：

　　乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。

　　在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。

　　甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

　　五、结算价格及付款方式：

　　本工程总价为____________大写_____________元。

　　工程将在_______年____月____日主要部分完工;

　　工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;

　　余款待一星期内全额付清。

　　六、材料：

　　1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。

　　因承载原因路面高分子井盖改为500_500_50。

　　2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

　　3、本预算不包含建渣外运。

　　七、违约责任

　　1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

　　2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。

　　如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

　　3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。

　　4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报公安部门处理。

　　5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

　　6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。

　　八、其它约定

　　1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。

　　本合同内容除非双方确认，涂改无效。

　　九、有关事宜

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　双方签字生效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方： 

　　乙方：

　　年 月 日

小区燃气管安装施工合同 篇12

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1   和加工及安装、水电及安装、消防及安装、避雷及安装、防火涂料及人工，一切以图纸为标准。

　　1.2   及二次倒运费用，辅材费用，不含行车及安装费用，不含地面材料及人工，不含图纸以外的内外部工程。

　　1.3工期：本工程自年月日竣工。

　　1.4工程质量：

　　1.7厂房建筑面积为：

　　1.8合同价款(人民币大写)(见人工费、机械费报价清单以及材料报价清单)。

　　第二条甲方工作

　　2.1甲方驻工地现场管理人员，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方负责制定施工工期并严格按照施工进度及要求监督乙方工作，如乙方不能按期按质完成工作，甲方有权将合同中施工项目抽项另外包给其他施工队，费用从原合同中扣除。

　　第三条乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和计划

　　3.2乙方必须服从现场施工管理人员的调度和安排，必须执行公司制定的施工工期并严格按照指定的工期进度施工，现场施工管理人员有权对不服从公司管理的施工队进行更换。

　　3.3乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　第四条关于工期及变更的约定

　　4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上，工期相应顺延。

　　4.4施工中若出现变更，必须以书面形式签字后生效，若无变更工程结算时不增加费用。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用固定价格。

　　6.3工程竣工验收后，乙方接出工程结算并将有关资料1送交甲方。甲方自接到上述资料天审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。

　　第七条关于缴纳保险的约定

　　施工队必须将本队的施工人员一办理保险，费用由甲方垫付，结算时从安装费中扣除。

　　第八条争议或纠纷处理

　　8.1本合同在履期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　8.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由日照仲裁委员会仲裁;当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第九条其他约定：

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　签订日期：年月日

　　签订日期：年月日

小区燃气管安装施工合同 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将___县___镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、乙力承包范围和内容：

　　乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施，甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。

　　二、承包单价：

　　甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为：_____元/㎡，按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备，甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整，此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金一万元，乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。

　　三、质量要求：

　　乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求，若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料，对长度大于50公分以上钢材，乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用，如乙方不焊接造成浪费，甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。

　　四、施工工期：

　　开工时问以甲方方书面通知进场时间为准，如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工，乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划，按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期，按每耽误一天赔偿甲方_____元，如因甲方缺材料，资金等原因，乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的，甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款，乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。

　　五、付款方式：

　　甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资，甲方修建___县___镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资，由接待中心的三层以上楼层由乙方选择，甲方抵给乙方的房屋单价_____元/㎡（不包产权证，只包配套费，其余的费用由乙方负责）。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。

　　六、安个责任：

　　甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后，乙方出现大小安全事故，事故损失费或医疗费在_____元内的由乙方自行负责，超过_____元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%，其余的由甲方承担。为安全，甲方提供电源和水源到每层楼，其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买，乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款_____元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理，不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理，如有发生视情节轻重严格处理。

　　七、违约责任：

　　甲乙双方签订协议后，以上内容需双方共同遵守，如一方违约，违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。

　　八、末尽事宜双方协商解决。

　　九、此协议_____式叁份，双方签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　电话：

　　电话：

　　______年______月______日

小区燃气管安装施工合同 篇14

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　甲乙在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上经与乙方友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条工程概况

　　1、承包方式：总价包干

　　2、承包内容：乙方包钢结构的材料、制作、生产运输、安装。

　　第二条工期

　　1、工期：工期初定为天，以甲方通知乙方进场时间为准。

　　2、乙方除了要满足合同总工期要求外，还应满足甲方的阶段性工期要求，工期拖期损失、缺陷责任期、保修期按甲方与乙方签定的合同文件由乙方负责。

　　第三条质量要求及验收标准

　　1、钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)进行设计选材、制造和安装。

　　2、钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。

　　3、乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。

　　4、乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

　　5、所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

　　6、乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

　　第七条、验收和资料：

　　(一)验收

　　1、工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。

　　2、乙方所使用的材料必须符合甲方确认的施工图及本合同材料明细表的要求，所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求，乙方应无条件退换、返工，由此给甲方造成的损失由乙方负责。

　　3、工程完工后，乙方应绘制竣工图和提供有关工程验收资料，竣工图上应注明各种标志的数量及规格并经甲方严格审定。双方签字后，双方在现场核点工程数量及检查工程质量，经双方及业主办理签字验收手续后，乙方按甲方规定负责办理工程移交工作。

　　第四条工程价款及付款方式

　　1、本工程价款采用固定综合包干单价(包税金)计，预算总价款为人民币___元(大写___)。

　　2、付款方式：和业主付款同步。甲方付款付至工程总价款90%时将不再支付，余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同业主组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保险期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。

　　3、税费：甲方付款给乙方时，乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票。

　　4、交工验收中的缺陷责任期内的缺陷处理由乙方负责，费用由乙方承担

　　5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。

　　第五条保修期

　　1、保修期为年，自乙方通过业主验收并取得该部门验收证明之日起计。

　　2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏，均由乙方无偿更换。

　　3、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方于甲方通知送达之日起3天内，应无条件予以维修。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。

　　第六条双方权利、义务

　　(一)甲方权利、义务

　　1、按合同规定，及时支付工程款和进行结算。

　　2、及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。

　　3、对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。

　　4、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

　　(二)乙方权利、义务

　　1、严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。

　　2、接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。

　　3、严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。

　　4、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

　　5、乙方在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方。

　　6、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　7、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

　　第七条违约责任

　　1、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的万分之二向乙方支付违约金。

　　2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得业主验收合格证明的，每逾期一日，按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。

　　3、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

　　4、乙方不按时进场开工，在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的，乙方应予赔偿。

　　5、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　第八条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商不成由甲方所在地法院裁决。

　　2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报业主备案，每份均具同等法律效力。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

小区燃气管安装施工合同 篇15

　　甲方(建设单位)： 乙方 (安装施工单位)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条 建筑消防设施概况：

　　(一)建筑名称： (二)安装施工范围： A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水灭火系统 D卤代烷灭火系统 E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火系统 G氨气灭火系统 H蒸汽灭火系统 I干粉灭火系统 J消防控制系统 K消火栓系统

　　(三)开工日期：年月

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二条 图纸、预算交付

　　(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸 贰 套。

　　(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

　　第三条 合同价款、拨款和结算

　　(一)合同价款(含自动消防系统检测费)：

　　(二)合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款

　　(三)设备到达甲方，甲方付给乙方设备款

　　(四)消防设施验收前，甲方付给乙方进度款 ;验收合格后，甲方付给乙方进度款 。保修期满，甲方付给余款 详见附加条款 。

　　第四条 设备和材料供应：详见附加条款 。

　　第五条 双方责任

　　(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款;

　　(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

　　第六条 图纸变更

　　设计图纸、施工图纸原则不变。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

　　第七条 验收和工程质量

　　(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技 术档案，甲方在十日内组织验收;

　　(二)消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

　　第八条 保修

　　(一)保修内容：见安装施工范围;

　　(二)保修期限：自验收合格之日起保修 贰 年;

　　(三)保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

　　第九条 违约责任

　　(一)甲方责任：

　　1未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

　　2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

　　3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;

　　4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程的0.3﹪向乙方偿付逾期的违约金。

　　(二) 乙方责任

　　1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3﹪向甲方偿付逾期的违约金。

　　2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

　　第十条 本合同实行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取( )的方式解决： A向 仲裁委员会申请仲裁。

　　B向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

　　第十一条 如需担保，另立合同。

　　第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

　　第十三条 本合同正本两份，双方各执一份，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。

　　第十四条 其它 详见附加条款

　　合同订立时间 年 月 日

　　甲方(章)

　　地 址：

　　乙方(章)

　　地 址：

　　年月日：

小区燃气管安装施工合同 篇16

　　设单位：(简称甲方)

　　施工单位：(简称乙方)

　　兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

　　第一条：工程地点

　　第二条：工程内容

　　第三条：承包方式

　　第四条：工程价款及调整

　　1.工程价款

　　2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

　　(1)甲方代表确认的工程量增减;

　　(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　(3)工程造价管理部门公布的价格调整;

　　(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;

　　(5)合同条款以外得其他增减或调整;

　　第五条：付款方式

　　第六条：合同工期

　　1.双方商定总工期为天。

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

　　(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件，

　　(2) 工程量变化和设计变更;

　　(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停

　　(4) 工程款未按时支付;

　　(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)

　　3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

　　第七条：工程质量要求：

　　第八条：材料设备：

　　提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

　　(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

　　(3)按时支付工程款项;

　　(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;

　　(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;

　　(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

　　(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

　　(8)组织工程竣工验收工作 。

　　2.乙方：

　　(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

　　(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;

　　(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

　　(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;

　　(5)参加工程竣工验收工作。

　　第十条：保修

　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。

　　第十一条：工程停建或缓建：

　　1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。

　　2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

　　第十二条：其它

　　1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。

　　2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

　　第十三条：合同生效与终止

　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间：

小区燃气管安装施工合同 篇17

　　发包方（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程内容：

　　3、承包方式：

　　4、工程期限：

　　计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。

　　5、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。

　　二、甲方权利义务

　　1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；

　　2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；

　　3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；

　　4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；

　　5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；

　　6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　三、乙方权利义务

　　1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；

　　3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；

　　4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；

　　5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。

　　四、工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　五、工期延误

　　对以下原因造成的工期延误，工期顺延；

　　1、工程变化和设计变更，停水、停电；

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；

　　5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。

　　六、质量标准

　　1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。

　　2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。

　　七、工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。

　　2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　八、工程款支付方式

　　1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即___________元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在质保期结束付清。

　　2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。

　　九、违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。

　　3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。

　　4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　十、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。

　　十一、附则

　　1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力；

　　2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　负责人：

　　身份证号：

　　签订地点：

　　签订时间：________年________月________日

　　乙方：

　　地址：

　　负责人：

　　身份证号：

　　签订地点：

　　签订时间：________年________月________日

小区燃气管安装施工合同 篇18

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

　　一、工程地点范围：_________________

　　二、工程内容：给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

　　三、材料供应本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　四、费用及结算方式：根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)：_________________。工程价款按预算价款一次性包干。

　　五、工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自 _________________ 年_________________ 月 _________________ 日至 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日竣工。

　　六、付款方式：本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。

　　七、双方权利、义务

　　甲方：

　　(1)负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;

　　(2)负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;

　　(3)其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

　　(4)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　乙方：

　　(1)负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;

　　(2)负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;

　　(3)工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;

　　(4)乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;

　　(5)保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;

　　(6)乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;

　　(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;

　　(8)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　八、违约责任

　　(1)甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付_____________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　(2)因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_____________%的的罚款。

　　(3)因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　九、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　十、不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　十一、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十二、其它

　　(一)本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　(二)合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　签订日期：_________________签订日期：_________________

小区燃气管安装施工合同 篇19

　　甲方(建设方)：

　　乙方(施工方)：

　　因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

　　一、施工内容

　　1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单）

　　2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

　　3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

　　4、维修完将活动室恢复原状。

　　二、工程质量标准

　　1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

　　2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

　　3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

　　4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。

　　5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

　　三、费用及付费方式

　　1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。

　　2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为______________元（______________元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。

　　四、安全责任

　　乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

　　五、其余事项

　　1、施工日期：______年______月______日至______年______月______日。

　　2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。

　　3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。

　　甲方代表：

　　乙方（签字）：

　　______年______月______日

小区燃气管安装施工合同 篇20

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

　　1.4承包方式：

　　包工不包料（含装卸费）

　　1.5工期：

　　开工日期： 年 月 日

　　实际施工天数：天

　　1.6工程质量：合格

　　1.7合同价款（人民币大写）：

　　安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算，材料装卸费按 元计算。

　　2、双方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

　　2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

　　2.1.3 指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2 乙方工作

　　2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

　　2.2.2 指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，

　　解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

　　2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　3、工程价款及结算

　　3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。

　　3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

　　3.3 本工程无保修金，不含税。

　　4、违约责任

　　4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

　　4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

　　4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

　　5、附则

　　本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

　　发 包人：承 包人：

　　年 月 日 年 月日

小区燃气管安装施工合同 篇21

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　经协商，由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺利进行，以《中华人民共和国合同法》及其他有关规定为根据，结合本工程具体情况，双方达成如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　5、工程质量：

　　二、工期

　　本合同工程总工期为个_______日历天，计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日。

　　本工程除遇到不可抗力，否则工期不予顺延，乙方必须按期交付验收。

　　三、工程造价及付款方式

　　1、工程造价：

　　2、付款方式：

　　总价款分______期支付：

　　工程合同签署后3日内支付第一笔，总价款的______%，即____________元人民币。

　　工程完成50%后3日内支付第二笔，总价款的______%，即____________元人民币。

　　工程完成后3日内支付第三笔，总价款的______%，即____________元人民币（5%作为质保金，保险期满后一次性支付）。

　　四、甲方义务

　　1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况。

　　2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。

　　3、提供冷库工程的图纸，若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。

　　4、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。

　　5、按照合同的规定向乙方支付款项。

　　6、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收。

　　五、乙方义务

　　1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。

　　2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

　　3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。

　　4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。

　　5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。

　　6、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。

　　六、工程设计的变更

　　1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

　　2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。

　　2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。

　　八、材料设备供应

　　1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。

　　2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

　　3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。

　　九、竣工验收

　　1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的`必要凭证。

　　2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方承担。

　　3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。

　　十、质量保修

　　1、本工程的保修期为______年，自验收之日起算。

　　2、保修期内工程或设备出现故障（人为因素除外），乙方负责免费保修及更换配件。

　　3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后______小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。

　　十一、违约责任

　　1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责免费维修。

　　2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同约定的，不受此限。

　　十二、其他条款

　　1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向合同履行地人民法院起诉。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。

　　3、其他未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：

　　________年_______月_______日

　　乙方：

　　________年_______月_______日

小区燃气管安装施工合同 篇22

　　甲方（建设方）：

　　乙方（施工方）：

　　甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在xx镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

　　一、施工内容

　　1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。

　　2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

　　3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

　　二、工程质量标准

　　1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

　　2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

　　3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

　　4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。

　　5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。

　　6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

　　三、费用及付费方式

　　1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。

　　2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为（大写）______________元，施工结束后一次结算。

　　3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。

　　四、安全责任

　　乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

　　五、其余事项

　　1、施工日期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，每延长一天工期扣工程款的x%。

　　2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。

　　甲方：

　　代表（签字）：

　　乙方（签字）：

小区燃气管安装施工合同 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、合同价款：

　　6、质量等级：

　　7、工期： 天（从进场安装之日起）

　　8、发生下列情况时，工期顺延：

　　不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等）

　　设计修改后工程量增加。

　　二、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；

　　2、提供施工用水和用电接点位置；

　　3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。

　　4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。

　　2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；

　　3、遵守法律法规和甲方的有关规定，按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；

　　4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；

　　5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；

　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。

　　7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。

　　因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。

　　9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千 元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。

　　10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。

　　11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。

　　12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；

　　13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。

　　四、工程验收

　　工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。

　　五、工程保修

　　工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。

　　六、付款方式

　　序号拨款分 次进行金额（ 元）

　　七、附则

　　1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。

　　3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。

　　甲方： 乙方：

　　代表人（签字）： 代表人（签字）：

　　日期：日期：

小区燃气管安装施工合同 篇24

　　发包方：______________ (以下简称甲方)

　　承包方： ______________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　三、施工期限：

　　本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为20__年3月25日。竣工验收日期：20__年4月20日。

　　四、工程内容及质量要求

　　乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

　　五、维修工程造价：

　　本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写____百____拾____万仟____佰____元整。￥：____元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。

　　六、付款方式

　　1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥10000.00)为本合同定金。

　　2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。

　　3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥： )

　　4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

　　七、双方违约责任

　　1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

　　2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

　　3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起?。

　　八、其他

　　1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

　　2、如遇下列情况，工期应相应延期

　　(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

　　(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

　　(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而 影响施工进度时。

　　3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

　　4、(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。

　　(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： ______________乙方：______________

　　法人代表：______________ 法人代表：______________

　　委托代理人：______________ 委托代理人：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　开户行：______________

　　帐号：______________

　　签订日期：______________

小区燃气管安装施工合同 篇25

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：安装630KVA变压器

　　二、工程地点：仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。

　　三、合同价款与付款方式

　　合同总价款：220万元(含630KVA变压器的价款)。

　　付款方式：合同签定后付款30%，工程竣工验收合格后15日内付款60%，余款90天后付清。

　　四、合同期限：20____年8月20日至20____年10月30日。

　　五、质量要求：符合电力局验收标准。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方责任现场的质量监督和管理。

　　2、按合交付工程款。

　　七、乙方责任：

　　1、保证变压器的质量符合国家标准。

　　2、按照国家有关规范施工。

　　3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

　　八、违约责任：

　　1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

　　2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

　　3、甲方逾期支付工程款的`，应按日支付3‰的滞纳金。

　　九、未尽事宜双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

　　甲方：

　　__年__月__日

　　乙方：

　　__年__月__日

小区燃气管安装施工合同 篇26

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关法律、法规。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任和权利，经甲乙双方协商一致，订立本安装施工合同。

　　一、 工程名称：隆德县兴星广场商住楼工程(B2、C区施工段)。

　　二、 工程地点：隆德县人民街(原县政府院内)

　　三、 承包工程内容：

　　乙方承包项目：设计施工图在内的(包括变更部分的所有内容)弱电及火灾报警系统、喷淋系统、通风系统、排烟管道系统，消防系统等。

　　四、承包方式和工程造价：

　　1，包工包料，一次包死，亏不补、赢不退。

　　2，乙方承包本工程安装施工合同第三条规定的工程内容的设备、主材、辅料。工程造价为65万元人民币。(大写：陆拾五万元整)

　　五、 工程进度：乙方根据甲方的工作面并配合其他专业实施科学安排。工期20xx年12月5日至20xx年1月5日，包括设备生产，系统的安装，设备及系统调试。

　　六、 工程质量：

　　乙方安装的所有工程项目，工程质量应达到国家规定的现行工程质量标准。

　　七、 付款方式：

　　甲乙双方协商一致、工程款支付方式为：

　　1、 甲方已经给乙方支付20万元，合同签订后，安装施工人员进场，完成通风、喷淋.消防系统后，甲方再向乙方支付20万元(贰拾万元整)。

　　2、 完成弱电及火灾报警系统、排烟系统后，甲方向乙方支付20万元。

　　3、 完成合同内规定的所有承包安装内容，甲方支付乙方10万元。

　　4、 甲方向乙方支付的管理费10万元，乙方在施工10天后，甲方如数支付。下欠五万等工程消防部门、质检、监理单位验收合格、及完成本合同规定的所有内容后一次付清。

　　八、 工程实施要求：

　　(一) 质量保证

　　1、 乙方所提供的所有设备及主辅材，安装施工工艺、测试手段及方法都应符合国家所颁布的标准和规范要求。

　　2、 乙方所提供的产品必须是全新的，无损坏的、并为原厂包装，要符合设计图纸及合同规定的规格、质量要求。如不符合，乙方应负责并免费更换不合格的产品。

　　二、工程施工及安装：

　　1、乙方应按照合同规定的时间进场并施工。

　　2、乙方必须为本工程的实施、完成负责，并及时完成本工程施工中存在的所有质量问题的修补。

　　3、乙方积极配合甲方工作。按时解决安装、调试、试运行中存在的问题。

　　4、乙方全权负责现场施工人员的人身安全和一切保险，时刻教导班组人员遵守安全生产规章制度，若发生人身伤害及机械损坏事故，其一切责任由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。

　　九、工程竣工验收条件：

　　1、乙方已完成按合同约定的各项承包内容，达到管道通水及系统调试合格。

　　2、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至甲方满意。

　　3、运行期间，系统必须满足设计要求及合同要求。

　　4、乙方负责向甲方提供正式竣工资料四套，内容包括设备清单、消防部门和监理公司验收意见，安装工程检验批、工程说明、竣工图纸、验收记录、系统维护使用说明。经消防部门、质检、监理单位验收合格，乙方提交完整合格竣工资料后方可办理结算。

　　十、技术服务内容：

　　1、一般故障7小时、紧急事故1小时内，乙方的维护技术人员立刻赶到现场并迅速着手解决。

　　2、保修期内，对整个系统要进行定期检查，保养、调试、清洁。

　　十一、技术培训：

　　1、 乙方应在系统开通试运行期间，为甲方技术人员进行现场培训，达到受训人员能够精通熟练的掌握设备的工作原理及操作程序、能进行实际操作和日常维护及简单维修，确保排除一切故障。

　　2、 为甲方免费提供所有中、英文培训资料、中文操作程序和维修手册。

　　十二、特殊要求：

　　1、 合同签定后，乙方必须按规定时间完成所有承包施工内容，推迟一天每天罚10000元，依此类推。

　　2、 乙方施工期间，不得无理停工，停工一天每天罚款10000元，依次类推。

　　3、 乙方施工期间，要对甲方的其它专业成品及半成品进行妥善保护，不得损坏，其损坏部分甲方有权力加倍罚款。

　　十三、本合同未经事宜双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

　　十四、本合同经甲乙双方法人代表签字，盖章生效。一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十五、违约责任;

　　本合同违约保证金10万元，若一方不执行合同条款内容者，必须给另一方赔偿违约金10万元整。

　　甲方法人 ：

　　电话 ：

　　乙方法人 ：

　　电话 ：

　　年月日;

小区燃气管安装施工合同 篇27

　　甲方（建设方）：

　　乙方（施工方）：

　　甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在xx镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

　　一、施工内容

　　1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。

　　2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

　　3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

　　二、工程质量标准

　　1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

　　2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

　　3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

　　4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。

　　5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。

　　6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

　　三、费用及付费方式

　　1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。

　　2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为 元，施工费总额为（大写） 元，施工结束后一次结算。

　　3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。

　　四、安全责任

　　乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

　　五、其余事项

　　1、施工日期： 年 月 日至 年 月 日，每延长一天工期扣工程款的x%。

　　2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：

小区燃气管安装施工合同 篇28

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方现有一幢全钢厂房，地处冈西镇西首，占地面积约1200㎡，现承包给乙方施工安装。

　　二、经过甲、乙双方友好协商达成如下共识：

　　1、全钢所有的钢梁、钢柱及一切附材，由乙方承担购货及施工安装，在施工过程中，一切材料材质要经得起业主和监理的验收，如有不合格的钢材，施工过程中出现不规范的安装，由乙方承担。

　　2、乙方在施工过程中，工人必须有安全防护。如安全帽佩带安全带，工人在进入施工现场，每人必须有保险。

　　3、施工过程中的电焊机、电线、吊车焊条及一切工具归乙方负责提供。

　　三、工程总造价，每平方400元，长60*宽20米，总价48万元。

　　四、付款方式：

　　1、乙方钢梁进场，甲方付给乙方的总价10%。

　　2、工程结束后，经过甲方验收，合格后已付给乙方30%。

　　3、年底甲方全部付给乙方的余下的工程款。

　　五、本合同一式二份，双方签字生效

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

小区燃气管安装施工合同 篇29

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)： 电力安装工程有限公司

　　甲乙双方按照自愿、公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合工程的具体情况，经过双方友好协商达成以下合同条款，请双方共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　工程名称： 线路、配电室改造安装工程。

　　工程地点：

　　工程内容：新建配电房1座，第一标段的全部电器设备及线路的电器材料和拆除部份。

　　开、竣工日期

　　1、计划开工日期： 年 月 日。

　　2、计划竣工日期： 年 月 日。

　　3、计划总工期： 日历天。

　　第二条：合同价款

　　一、本工程由乙方总承包，第一标段包干合同价 元。大写

　　。

　　二、在施工过程中，甲方负责供电部门和各用电户及居民户的协调工作。

　　第三条：付款方式

　　一、签订合同生效之日起甲方三日内支付给乙方合同总价的 % 。

　　二、第一标段改造通电后十五日内甲方付给乙方工程的全部款额。

　　第四条：工程延误期，若出现下列情况之一，乙方不负责任：

　　因甲方要求进行施工更改和设计变更。

　　因线路路径不通畅。

　　因自然灾害、绵雨或不可预见的因素导致的工期延期。

　　第五条：甲方的权利和义务

　　甲方应给乙方提供施工方便和条件。

　　土地征用、青苗、树木、房屋拆迁等协调和赔偿工作由甲方处理和承担全部责任。

　　因甲方引起待工和新增加工程量应由甲方补给乙方的相应费用。

　　第六条：乙方的权利和义务

　　乙方应做到安全文明施工。

　　加强施工现场管理，严格安全措施，若在施工期内因乙方引起人身安全事故，由乙方承担，非乙方造成的事故，由责任方承担。

　　乙方应按供电作业的技术要求和规范进行施工，保证质量，按时完工。

　　第七条：

　　本合同请甲乙双方共同遵守，未尽事宜的由双方协商解决。

　　本合同在通电后并且甲方付清乙方工程款后自行终止。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　经 办 人： 经 办 人：

　　电 话： 电 话：

　　银行账户： 银行账户：

　　开户行： 开户行：

　　签订日期： 年 月 日。

　　签订地点：

小区燃气管安装施工合同 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因需要购置一批窗帘和墙纸，根据有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：

　　承包方式：包工包料，不得转包、分包。

　　承包内容：甲方商务宾馆内所有窗帘安装，墙纸施工。

　　工期：年月日至年月

　　2、质量标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　甲方商务宾馆内所有窗帘安装，工程单价为93.8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算;纱布用量以1.8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。

　　合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清(安装全部完成后按实际米数平方结算)。

　　4、付款方式：

　　本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供收据(如需正规发票，需另加付总工程造的确6%)。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。

　　5、违约责任

　　1)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

　　2)由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　6、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_______种方式解决：

　　1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

　　2)向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定

　　1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　窗帘工程的合同范本2甲方(采购方)：

　　乙方(供货方)：

　　甲方因需要购置一批成品窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　第一、工程慨况：

　　1、工程慨况：

　　甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。

　　2、承包方式：

　　乙方包工包料，不得转包、分包。

　　3承包内容：

　　详见附表(窗位及成品清单)。

　　4、工期：，从乙方收到甲方预付款次日起算。

　　第二、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为：

　　2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。

　　3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

　　第三、工程质量要求

　　1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;

　　2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣;

　　3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格;

　　4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　第四、维修年限、范围、保修条件

　　窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。

　　第五、违约责任

　　1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

　　2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。

　　3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。

　　4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。

　　第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

小区燃气管安装施工合同 篇31

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程工期：

　　（1）总工期______天，________年______月______日开始，________年______月______日结束。

　　（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　（3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　4、承包范围：

　　5、承包方式：

　　第二条 双方责任和义务

　　甲方责任和义务

　　1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

　　乙方责任和义务

　　1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。

　　2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。

　　3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

　　4、工程完工时提前______日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。

　　第三条 材料管理

　　1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

　　2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

　　4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

　　第四条 合同价款及付款方式

　　1、合同总价：

　　2、付款方式：

　　本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第五条 安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。

　　第六条 质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　第七条 违约条款

　　甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前______天通知对方，使其做好准备。

　　第八条 附则

　　1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　2、本合同经双方签字后生效。共一式________份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。

　　3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　_______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　_______年______月______日

小区燃气管安装施工合同 篇32

　　设单位：(简称甲方)

　　地址：

　　施工单位：(简称乙方)

　　地址：

　　兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

　　第一条：工程地点

　　第二条：工程内容

　　第三条：承包方式

　　第四条：工程价款及调整

　　1.工程价款

　　2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

　　(1)甲方代表确认的工程量增减;

　　(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　(3)工程造价管理部门公布的价格调整;

　　(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;

　　(5)合同条款以外得其他增减或调整;

　　第五条：付款方式

　　第六条：合同工期

　　1.双方商定总工期为天。

　　开工日期：_____年______月______日

　　竣工日期：_____年______月______日

　　2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

　　(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，

　　(2)工程量变化和设计变更;

　　(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停

　　(4)工程款未按时支付;

　　(5)不可抗力(如地震台风火灾等)

　　3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

　　第七条：工程质量要求：

　　第八条：材料设备：

　　提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

　　(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

　　(3)按时支付工程款项;

　　(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;

　　(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;

　　(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

　　(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

　　(8)组织工程竣工验收工作。

　　2.乙方：

　　(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

　　(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;

　　(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

　　(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;

　　(5)参加工程竣工验收工作。

　　第十条：保修

　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。

　　第十一条：工程停建或缓建：

　　1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。

　　2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

　　第十二条：其它

　　1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。

　　2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

　　第十三条：合同生效与终止

　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：